Soudní výklad smluvních podmínek FIDIC. Smluvní závazek či náhrada škody?

Show simple item record
dc.contributor.authorŠpačková, Dita
dc.date.accessioned2022-05-30T10:00:15Z
dc.date.available2022-05-30T10:00:15Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractAutorka v článku analyzuje a hodnotí aktuálně vydaná rozhodnutí Městského soudu v Praze jako soudu prvního stupně a Vrchního soudu v Praze jako jeho odvolací instance. Rozsudky se zabývají rozhodováním o nároku na náhradu nákladů žalobce (zhotovitele) za prodlení žalovaného (objednatele) s předáním stavebního povolení, předáním části staveniště a nálezů z výkopu, resp. archeologických nálezů, podle smlouvy o dílo, jejíž součástí jsou obchodní podmínky FIDIC. Autorka dospívá k závěru, že soudy obou stupňů rozhodly nesprávně, když přehodnotily smluvní nárok vyplývající z dohody smluvních stran o zákonném nároku na náhradu škody. Článek polemizuje s těmito rozhodnutími soudů a vyvrací jejich právní posouzení.cs
dc.description.abstract-translatedIn the paper, the author analyses and evaluates the currently issued judgments of the Municipal Court in Prague as the court of first instance and the High Court in Prague as its appellate instance. The judgments deal with decisions on the claim for reimbursement of the plaintiff's (contractor´s) costs for the defendant's (client´s) delay with the handover of building permits, handover of part of the construction site and excavation findings, resp. archaeological finds, under the contract of work which includes the FIDIC Terms and Conditions. The author concludes that the courts of both levels ruled incorrectly when reassessing the contractual claim arising from the agreement of the contracting parties to the legal claim for damages. The paper disputes these court decisions and refutes their legal assessment.en
dc.format3 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationŠPAČKOVÁ, D. Soudní výklad smluvních podmínek FIDIC. Smluvní závazek či náhrada škody?. Silnice a železnice, 2022, roč. 17, č. 1, s. 90-92. ISSN: 1801-822Xcs
dc.identifier.issn1801-822X
dc.identifier.obd43935985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47655
dc.language.isocscs
dc.publisherKonstrukce Mediacs
dc.relation.ispartofseriesSilnice a železnicecs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Konstrukce Mediacs
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.subjectsmluvní podmínky FIDICcs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.subjectzhotovitelcs
dc.subjectobjednatelcs
dc.subject.translatedFIDIC Terms and Conditionsen
dc.subject.translateddamagesen
dc.subject.translatedcontractoren
dc.subject.translatedclienten
dc.titleSoudní výklad smluvních podmínek FIDIC. Smluvní závazek či náhrada škody?cs
dc.title.alternativeJudicial interpretation of FIDIC terms and conditions. Contractual obligation or damages?en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen

Files

Original bundle
Showing 1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
Name:
ŘSD_2022-04-25_12-21-42.pdf
Size:
3.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

OBD
 Articles (KOP)